viernes, 31 de diciembre de 2021

El Embarcadero del Náutico, Vallado

Hi,

Wait or...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/embarcadero-nautico-vallado-20211231001123-ntvo.html

El embarcadero del Náutico, vallado
Viernes, 31 diciembre 2021, 07:43

Después de distintos cierres realizados en las escaleras del embarcadero del Náutico desde el mes de septiembre, todo apunta a que van a comenzar las obras de reparación de estos accesos, dañados por la corrosión marina. Al menos es lo que cabe esperar con la ampliación del vallado en la zona. Los usuarios así lo esperan.

MAYBE... NOT.


Seis Meses a Pie y con la Bici en la Mano - Bidegorri de la Concha

Hi,

Once again...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/donostia-bidegorri-concha-meses-bici-20211231185148-nt.html

Seis meses a pie y con la bici en la mano - Bidegorri de la Concha
-A partir del 10 de enero arranca la obra de renovación de la barandilla y la acera, lo que exigirá a peatones y ciclistas circular durante 152 metros por la calzada
AINGERU MUNGUÍA
Viernes, 31 diciembre 2021, 08:39

FUCK YOU.

05/01/2022 Update: Ok, THIS:

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/3065A58A32F8E7FBC12587C0003ACB2F?OpenDocument&idioma=cas 

El lunes empieza la obra de renovación de la barandilla de La Concha
-También se ampliará la acera en ese tramo, cuyas obras durarán hasta el verano
A partir del lunes, día 10 de enero, las obras en el Paseo de La Concha inician una nueva fase. Arranca la renovación de un nuevo tramo de barandilla y la ampliación de la acera, lo que obligará a peatones a transitar por la calzada, en un tramo protegido por el que después se localizará el nuevo bidegorri. Por ese tramo deberán también circular los ciclistas, bicicleta en mano.

La concejala de Proyectos Urbanos, Duñike Agirrezabalaga, ha señalado que “las obras se prolongarán hasta verano y supondrán la renovación de 38 nuevos tramos de la barandilla de La Concha, además de reparar el muro que los sujeta y los machones de piedra que unen los diferentes tramos. Es una actuación muy necesaria ya que en la zona tanto la barandilla como el muro presentan una mala situación, que obligó a proteger con barras varios tramos de la barandilla para evitar posibles desgracias. También se va a ampliar la acera, renovando el pavimento.”

Esta obra requiere la ocupación de la acera del Paseo de La Concha y del viejo trazado del bidegorri, por lo que se producirá el desvío a través de uno de los actuales carriles de la carretera. Paralelamente, en el lado más próximo a Miraconcha, continuará la adecuación de una cuneta, por lo que se mantendrá el paso alternativo con semáforo para los vehículos autorizados.

Para más adelante, y con cargo el presupuesto de 2022, queda pendiente la renovación de otros 120 metros de barandilla, con un presupuesto de 800.000 euros. Es la fundición portuguesa de Oporto la encargada de fabricar la nueva barandilla, como ya hizo con los tramos renovados en la primera fase.

Aprovechando esta actuación se va a fabricar y colocar la farola de la rampa de Ondarreta junto al Tenis y que se llevó un temporal en 2014. Al no haber más unidades, ha tenido que fabricarse un nuevo molde en base a las piezas recuperadas tras el temporal, de ahí la demora.

Publicada el 04/01/2022

27/01/2022 Update: Oh, my!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/levantado-pavimento-paseo-20220127000301-ntvo.html 

Levantado el pavimento del paseo
Jueves, 27 enero 2022, 08:04

La obra de sustitución de la vieja barandilla y de ampliación del paseo de la Concha entra en su fase más dura. La acera y el antiguo bidegorri han sido demolidos para construir el nuevo pavimento del paseo. En estos 152 metros, los ciclistas y los peatones deben compartir el paso provisional habilitado en el futuro bidegorri.

22/02/2022 Update: And... ANOTHER...

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/6674B435A51C5052C12587F1003B8D19?OpenDocument&idioma=cas 

Bidegorri Concha
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación primera del contrato de las obras para la ejecución del conjunto de trabajos que se están llevando a cabo en el entorno de La Concha, así como el documento del proyecto de bidegorri en el Paseo de la Concha, fase IV. La inclusión de este nuevo proyecto supone un aumento del 26% en el presupuesto y de un mes en el plazo de ejecución del mismo.

...SURPRISE!

05/07/2022 Update: LOL!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/donostia-obras-concha-encarecen-20220705201554-nt.html 

Las obras de La Concha se encarecen casi otro 9% por los servicios de mantenimiento
-Las mejoras introducidas en el proyecto de la última fase del bidegorri, que ya está abierto al tráfico ciclista, elevan un 34% el presupuesto total de la actuación
JORGE F. MENDIOLA
Martes, 5 julio 2022, 12:56

Las obras en el entorno de La Concha llegan a su fin, pero antes de que las vallas desaparezcan, el Ayuntamiento deberá hacer frente a una nueva modificación del contrato de ejecución, con su correspondiente incremento presupuestario.
La Junta de Gobierno Local prevé aprobar hoy un aumento de casi un 9% por «requerimientos municipales respecto...

MORE FUN!


jueves, 30 de diciembre de 2021

Cancelación de los Servicios Búho de Nochevieja

Hi,

Wait...

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/9AC804CD6A4BBD25C12587BB00500185?OpenDocument&idioma=cas 

Cancelación de los servicios búho de Nochevieja
-El sábado, día 1, habrá servicio búho solo a la 1:00h

Atendiendo a las indicaciones y restricciones adoptadas este martes, 28 de diciembre, por el LABI en respuesta al coronavirus, Dbus y el Ayuntamiento de San Sebastián han decidido de manera urgente suprimir los servicios búho de nochevieja.

Este sábado, 1 de enero y festivo, habrá servicios búho solo a la 1:00h.

Los horarios de últimas salidas y búhos para este sábado serán los siguientes:


*Se recuerda que las paradas a demanda siguen funcionando como habitualmente.

Para más información, consulta en www.dbus.eus o en el teléfono 943 000 200.

Publicado el 30/12/2021

...FUCK YOU TOO.


El Ayuntamiento Pide a la Ciudadanía Responsabilidad al Utilizar Material Pirotécnico

Hi,

LOL!

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/B12DF888B402BD99C12587BA0038670C?OpenDocument&idioma=cas 

El Ayuntamiento pide a la ciudadanía responsabilidad al utilizar material pirotécnico
-La Guardia Municipal recuerda que está prohibido el uso de petardos y bengalas en la vía pública

La Guardia Municipal de Donostia / San Sebastián advierte del riesgo y molestias que pueden provocar los elementos pirotécnicos (bengalas, petardos y similares) durante la Nochevieja, y alerta del peligro de un uso incorrecto. Así, como todos los años, en los últimos días se ha puesto en marcha un dispositivo específico para el control de su utilización que incluye además la vigilancia de los comercios que puedan vender de manera irregular este tipo de artilugios.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil Martin Ibabe ha recordado además que “el uso de este material en espacio público está absolutamente prohibido y en caso de ser utilizado debe hacerse con las medidas de seguridad adecuadas”.

Venta en establecimientos autorizados
Además, es muy importante subrayar que en caso de adquirir este tipo de artefactos debe hacerse en establecimientos autorizados que cumplan con la normativa correspondiente. Esos establecimientos con autorización expresa deberán mostrarla en todo momento y se atendrán a los siguientes requisitos:

-deberán respetar las edades mínimas para la comercialización de los artefactos pirotécnicos;
-los productos que vendan deberán poseer el correspondiente marcado CE y estar catalogados;
-y queda, por tanto, expresamente prohibida la venta ambulante de artículos pirotécnicos.

Sanciones
Según datos de la Guardia Municipal, en 2021 se interpusieron 2 sanciones por utilizar petardos y bengalas en la vía pública, cuya sanción oscila entre 50 y 200 euros de multa. Desde 2016 se han realizado un total de 22 actas por este mismo motivo (5 actas en 2016, 7 en 2017, 3 en 2018, 4 en 2019, 3 en 2020 y las 2 del 2021). El pasado año hubo además 2 decomisos por portar material pirotécnico (sanción de 201 a 500€).

Recomendaciones de uso
La Guardia Municipal realiza las siguientes recomendaciones para la correcta utilización de elementos pirotécnicos:

-No guardar artefactos en los bolsillos.
-No manipular sus componentes, ni extraer su contenido.
-No lanzar ningún petardo contra personas o animales.
-No lanzarlos con la mano. Sitúe siempre el artículo pirotécnico en el suelo y encienda la mecha por el extremo. De esta manera le dará tiempo a retirarse.
-Vigile que no haya artefactos o líquidos inflamables a su alrededor.
-No sitúen nunca los petardos dentro de ladrillos, botellas, etc. Al explotar producirían metralla.
-Adquiera los artículos sólo a comerciantes y profesionales autorizados para ello.
-Si un petardo no se enciende bien, no lo toquen hasta pasada media hora.

Publicada el 29/12/2021

FUCK YOU.


miércoles, 29 de diciembre de 2021

Las Obras de la Nueva Oficina de Turismo Comenzarán en Junio de 2022

Hi,

And MORE...

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/62E9A0BA3928D2A1C12587B8003FB5DD?OpenDocument&idioma=cas

Las obras de la nueva oficina de turismo comenzarán en junio de 2022
-El proyecto que se va a aprobar tiene un presupuesto de 1.460.021 euros, IVA incluido.

La nueva oficina de Turismo ya tiene fecha de inicio de obras. Será el próximo mes de junio, toda vez que el Gobierno Donostiarra apruebe el proyecto de adecuación de la misma en la primera planta del edificio consistorial.

La concejala de Proyectos Urbanos, la socialista Duñike Agirrezabalaga, ha detallado las características de la nueva oficina. “Queremos que sea un espacio abierto, que ofrezca unos servicios más amplios y profesionales, que se adecúe a los medios tecnológicos actuales y que dé respuesta al incremento de usuarios que se viene registrando en la actual oficina del Boulevard, que se ha quedado ya pequeña”.

La nueva oficina se ubica en un espacio de 886 metros cuadrados, de los que 651 corresponden a la zona de intervención que acogerá sus diferentes servicios y dependencias. Contará con una zona de acogida a los usuarios, zona de oficinas, dependencias de apoyo, y otra zona de almacén, ubicada en la planta sótano.

“Uno de los aspectos que ha pivotado desde el momento en que se decidió que la oficina de turismo se ubicase en el edificio consistorial ha sido la accesibilidad”, ha señalado la concejala de Proyectos Urbanos Duñike Agirrezabalaga. “Estamos refiriéndonos a un edificio protegido y, si bien el lateral que da al Boulevard ya tuvo hace décadas acceso mediante escaleras, las necesidades actuales han hecho que el proyecto se haya repensado hasta alcanzar la solución actual. La entrada a la oficina se mantiene en el lateral, debajo del llamado Balcón de Pilatos. La actual ventana se convertirá en puerta e irá hasta el nivel de calle. Al entrar, habrá un pequeño vestíbulo. A mano izquierda una escalera de 1.5 metros de ancho para llegar al hall principal y a mano derecha un ascensor, que dará servicio a las personas con dificultades de movilidad y también al almacén de la planta sótano.”

La Junta de Gobierno aprobará mañana martes el proyecto de ejecución, abriéndose un período administrativo de cinco meses en los que la obra saldrá a licitación y tras la adjudicación, los trabajos podrían comenzar a lo largo del mes de junio, estando prevista su finalización para Semana Santa de 2023. El proyecto que se va a aprobar tiene un presupuesto de 1.460.021 euros, IVA incluido.

Documentos relacionados
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/62E9A0BA3928D2A1C12587B8003FB5DD/$file/Las%20obras%20de%20la%20nueva%20oficina%20de%20turismo%20comenzar%C3%A1n%20en%20junio%20de%202022.pdf

Publicada el 27/12/2021

...money WASTED.

18/03/2022 Update: Ok...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/oficina-turismo-donostia-adjudicacion-20220318183751-nt.html 

La oficina de turismo sale a licitación con el tiempo justo para abrirse para el verano de 2023
-El martes salen a concurso las obras, la adjudicación no se producirá hasta dentro de 6 meses y el plazo de ejecución es de 8 meses
AINGERU MUNGUÍA
Viernes, 18 marzo 2022, 07:20
La nueva oficina de turismo de la ciudad, ubicada dentro del edificio del Ayuntamiento, va a llegar con el tiempo justo para estar operativa a principios del verano de 2023. La exasperantemente lenta burocracia municipal ha tardado casi 3 meses en lanzar el concurso de obras tras la aprobación del proyecto, un trámite que suele consumir solo c...

...RETARDS.

24/01/2023 Update: Late and wrong...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/comienzan-obras-nueva-20230124191116-nt.html

Comienzan las obras de la nueva oficina de turismo, que abrirá en octubre
-La planta baja del Ayuntamiento se ha vaciado para empezar a construir el futuro acceso a la dependencia desde el Boulevard
Iker Marín
Martes, 24 enero 2023, 07:51

Las obras de la nueva oficina de turismo de San Sebastián situada en la planta baja del Ayuntamiento han comenzado. Tras vallar el lateral este del edificio, el que da al Boulevard, y trasladar la estación de dBizi a la trasera del consistorio frente al Náutico, los trabajos son ya un hecho para que este nuevo espacio que acogerá a todos los tu... 

...as usual.

22/06/2023 Update: LOL!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/nueva-oficina-turismo-donostia-20230622195559-nt.html 

La nueva oficina de turismo de San Sebastián abrirá en un año
-La reforma estructural del ala este del consistorio está a punto de finalizar con la construcción de la escalera y el ascensor de acceso desde el Boulevard
Jorge F. Mendiola
San Sebastián
Jueves, 22 de junio 2023, 02:00

La transformación del ala este del Ayuntamiento de San Sebastián para acoger la nueva oficina de turismo sigue adelante con paso lento pero seguro. Los trabajos estructurales están cerca de completarse y ahora llega el momento de acometer el acondicionamiento interior de estas dependencias ubicadas ...

Surprise!

10/10/2023 Update: FUCKING...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/ayuntamiento-paraliza-obra-oficina-turismo-reubicar-central-20231010070631-nt.html 

El Ayuntamiento paraliza la obra de la oficina de turismo para reubicar allí la central de Udalinfo
-Detiene la ejecución de los trabajos en la planta baja del consistorio para redistribuir la superficie con el objetivo de atender a los visitantes y acoger también la atención al ciudadano
Aingeru Munguía
San Sebastián
Martes, 10 de octubre 2023, 02:00

El Ayuntamiento acordará hoy en la Junta de Gobierno Local paralizar la obra de acondicionamiento de la oficina de Turismo de la ciudad en la planta baja del edificio consistorial. Según explicaron fuentes municipales, el gobierno municipal estudia el traslado a estas dependencias de ...

...RETARDS! LOL! 

P.S: https://dss2016live.blogspot.com/2022/04/el-antiguo-parque-de-bomberos-de-easo.html 

 

23/05/2024 Update: This people is...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/obras-reactivan-oficina-turismo-apertura-primer-trimestre-20240523070916-nt.html 

Las obras se reactivan en la Oficina de Turismo para su apertura en el primer trimestre del año
-La ejecución del proyecto modificado para que el ala este del Ayuntamiento albergue también la sede central de Udalinfo durará ocho meses
Jorge F. Mendiola
San Sebastián
Jueves, 23 de mayo 2024, 07:09

La actividad ha vuelto al ala este del Ayuntamiento. El sonido de los martillazos revela que las obras para acondicionar los espacios que ocupará la futura Oficina de Turismo se han reanudado tras siete meses de interrupción. El gobierno municipal ha modificado el proyecto para ...

...NUTS.

 

18/07/2024 Update: New shit?

https://dss2016live.blogspot.com/2024/07/el-ayuntamiento-anadira-otras.html 


martes, 28 de diciembre de 2021

Identificados los Protagonistas del Vídeo Sexual Grabado en Dependencias Municipales de Donostia

Hi,

LOL!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/video-sexual-donostia-ayuntamiento-20211228190407-nt.html 

Identificados los protagonistas del vídeo sexual grabado en dependencias municipales de Donostia
-Se trata de un hombre y una mujer, empleados de una empresa que trabaja para el Ayuntamiento
Dani Soriazu
Martes, 28 diciembre 2021, 19:11

Congrats, RETARDS!

Edit:


18/01/2022 Update: LOL!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/trasladan-servicio-empleados-grabacion-sexual-dependencias-municipales-20220118214516-nt.html 

Trasladan de servicio a los empleados grabados en un vídeo manteniendo una relación sexual en dependencias municipales de Donostia
-El Gobierno de Donostia evita dar más datos para salvaguardar la identidad de los trabajadores de una empresa concesionaria
EL DIARIO VASCO
Martes, 18 enero 2022, 19:25

Los dos empleados de una empresa contratada por el Ayuntamiento de Donostia que fueron grabados en vídeo desde el exterior mientras mantenían una relación sexual en una oficina de un edificio municipal han sido trasladados de servicio. El concejal de Gobernanza, Juanra Viles (PNV), informó ayer en la comisión de Servicios Generales de esta resolución, pero evitó revelar más detalles sobre sanciones añadidas o sobre la empresa a la que pertenecen para proteger la identidad de ambas personas.

La decisión fue comunicada por Viles en respuesta a una interpelación planteada por Elkarrekin Podemos sobre la «depuración de responsabilidades en el caso del vídeo grabado a dos trabajadores subcontratados en dependencias policiales». Según informó a este periódico la portavoz del grupo, Aitzole Araneta, en su intervención incidió ayer en que el Gobierno municipal debería haber incluido en el comunicado que publicó sobre el asunto el pasado diciembre no solo el reproche por el comportamiento de los dos trabajadores, sino que también «debería recordar a la ciudadanía que está mal grabar a la gente sin su consentimiento». La portavoz de Elkarrekin Donostia remarcó que «este tipo de vídeos que se convierten en virales son objeto de mofa y escarnio público, en ocasiones con resultados catastróficos que pueden llegar al suicidio».

Las imágenes, grabadas el pasado mes de diciembre por una persona desde el exterior del edificio situado en la calle Easo, se difundieron por redes sociales y este vídeo sexual se hizo viral. Agentes de la Unidad de Investigación de la Guardia Municipal de San Sebastián abrieron una investigación para identificar a las dos personas que aparecen en el vídeo, un hombre y una mujer que mantienen una relación sexual.

They'll be relocated... to the city hall?!? FUCKING RETARDS.


domingo, 26 de diciembre de 2021

Tarragona, San Sebastián y Vitoria, Ciudades con las Tarifas de Taxi Más Caras

Hi,

And... ONCE MORE...

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=17594

Tarragona, San Sebastián y Vitoria, ciudades con las tarifas de taxi más caras
-Las diferencias entre los 56 municipios analizados por FACUA llegan a alcanzar un 125%. Sólo 16 han subido sus tarifas respecto a las de 2020.
FACUA.org   
España - 20/12/2021

Tarragona, San Sebastián y Vitoria repiten como las ciudades españolas con las tarifas de taxi más caras, según el estudio que FACUA-Consumidores en Acción ha realizado comparando los precios de este servicio en un total de 56 ciudades españolas. Las ciudades más baratas son, una vez más, Las Palmas de Gran Canaria y Ceuta. En la península, Huelva es la ciudad en la que las tarifas del taxi son más baratas (ver tablas: https://www.facua.org/es/tablas/taxi2021.pdf).

El análisis de las tarifas en cada uno de los recorridos considerados en el estudio (carrera mínima o trayecto de 1 km, trayecto de 5 km y trayecto de 10 km, todos en horario diurno, nocturno y nocturno de fin de semana) arroja que las diferencias entre ciudades llegan a alcanzar el 125% en la categoría de carrera mínima o trayecto de 1 km nocturna y nocturna de fin de semana, entre los 6,75 euros que cuesta el trayecto en Málaga (incluido el suplemento aplicado a partir de las 00:00) y los 3 euros que cuesta en Las Palmas de Gran Canarias.

La asociación ha analizado las tarifas vigentes en noviembre y diciembre de 2021 de las 50 capitales de provincia, las dos capitales de comunidades autónomas que no son capitales de provincia, las dos ciudades autónomas y las dos ciudades que, en sus provincias, tienen una mayor población que sus capitales. De las 56, poco más de la cuarta parte (16) ha modificado sus tarifas. La subida media ha sido de apenas el 0,2%.

El estudio compara sistemas tarifarios complejos y diferentes entre sí. Así, encontramos que San Sebastián, segunda ciudad más cara, tiene la cuarta tarifa más barata por km recorrido en la tarifa diurna (0,73 euros), por detrás de Las Palmas de Gran Canaria (0,70 euros), Ceuta (0,71 euros) y Cádiz (0,72 euros). Barcelona, por otro lado, tiene el km recorrido más caro en su tarifa diurna y el segundo más caro en la nocturna (1,18 y 1,41 euros respectivamente) y sin embargo, es la ciudad con la tarifa por carrera mínima nocturna más barata (2,25 euros).

Por esta razón, FACUA ha basado su estudio en la simulación de nueve recorridos distintos en cada ciudad, a partir de los datos oficiales con las tarifas vigentes en 2021 en cada una de las ciudades incluidas en el estudio. En este sentido, se ha calculado y asignado una puntuación al precio de un recorrido de un kilómetro (o la carrera mínima tarificada en cada ciudad), otro de cinco y otro de diez kilómetros, en horario diurno, nocturno y nocturno de fin de semana. Así, el importe medio de estos nueve recorridos costaría en Tarragona un 73,7% más del precio que tendría en Las Palmas de Gran Canaria.

Según este estudio, Tarragona es la ciudad, con 71 puntos (de un máximo de 90), donde el taxi es más caro y Las Palmas de Gran Canaria, con 2 puntos por tener los importes más bajos de las 56 ciudades, la más barata. En esa clasificación, a Tarragona le siguen, en los diez primeros puestos, San Sebastián (69), Vitoria (63), Teruel (61), Lleida y Madrid (58), Santiago de Compostela (55), Málaga (54), Girona (53), Soria, Gijón, Valencia, Oviedo, Pamplona y Castellón (todas con 51 puntos).

En el extremo opuesto, tras Las Palmas de Gran Canaria aparecen como ciudades con las tarifas de taxi más baratas en los diez primeros puestos Ceuta (11), Huelva (18), Cádiz (20), Jaén (22), Melilla (27), Almería, Cuenca y Huesca (28), Mérida y Córdoba (29).

16 ciudades suben sus tarifas respecto a 2020

FACUA ha detectado que 16 de las 56 ciudades analizadas han subido sus tarifas en 2021 respecto de las que tenían el año anterior. La mayoría de las subidas son generalizadas, pero en algunos casos sólo se producen en alguna de las categorías. Es el caso de las capitales de provincia de Castilla y León, donde sólo se produce un incremento en su percepción mínima -aparejado a un aumento en el número de kilómetros que cubre-.

Las mayores subidas, considerando los tres trayectos analizados por la asociación, se han producido en Ciudad Real (4,2%), Almería (2,3%) y Pontevedra (1,8%).

El mayor incremento en el precio de la carrera mínima se ha producido este año en Ávila y Segovia, un 5,7% en ambos casos (de 3,50 a 3,70 euros) en horario diurno. Le siguen Almería, con un 3,7% en el mismo horario (3,76 a 3,90 euros), y el resto de capitales de Castilla y León -Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora-. En todos los casos un 2,8%, de 3,60 euros a 3,70, también en horario de día. De media, se han incrementado un 0,7% en horario diurno y un 0,5% en el nocturno.

La subida del precio por kilómetro influye igualmente en lo que le cuesta al usuario coger un taxi. En esa categoría, la mayor subida se ha producido en Ciudad Real, cuya tarifa se ha incrementado un 5%, de 1 euro a 1,05 euros, tanto en horario nocturno como en diurno. Le siguen, en horario de día, Almería y Zaragoza con un 2,4% ambos (de 0,82 a 0,84 euros). En horario nocturno, el segundo mayor incremento lo ha protagonizado Pontevedra, también con un 2,4% (de 1,40 a 1,43 euros), y en tercer lugar se encuentra Almería, con un 2,0% (de 1,01 a 1,03 euros).

De media, el precio por kilómetro se ha incrementado en un 0,4% en horario de día y en un 0,3% durante las horas nocturnas.

Carrera mínima

San Sebastián (5,33 euros), Teruel (5 euros) y Lleida (4,65 euros) repiten como las tres ciudades donde la carrera mínima en horario diurno es más cara. Sin embargo, por las noches y en fin de semana, las ciudades más caras son Málaga (6,75 euros), San Sebastián (6,18 euros) y Valencia (6 euros). De media, la carrera mínima los días laborables en horario diurno cuesta 3,50 euros.

Por contra, las ciudades más baratas en esta categoría son, en horario diurno, Lugo (1,88 euros), Zaragoza (1,90 euros) y Ourense (2,10 euros). En el horario nocturno, las ciudades más baratas son Barcelona (2,25 euros), Lugo (2,55 euros) y Zaragoza (2,65 euros) . De media, la carrera mínima en horario nocturno y fines de semana cuesta 4,54 euros.

Precio por kilómetro

El estudio de FACUA concluye que el precio medio por kilómetro (o tiempo de espera equivalente) en el servicio de taxi de las 56 ciudades analizadas es de 0,94 euros durante el día (un 0,4% más que en 2020) y 1,16 durante la noche (un 0,3% más que en 2020). Las ciudades donde el km recorrido es más caro son Barcelona (1,18 euros), Castellón (1,15 euros) y Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Ourense (1,10 euros) en horario diurno, y Pontevedra (1,43 euros), Barcelona (1,41 euros) y Santiago de Compostela (1,40 euros) en horario nocturno.

Por la noche, las ciudades donde el km recorrido es más barato son Ceuta (0,71 euros), Las Palmas de Gran Canaria (0,75 euros) y Melilla (0,85 euros). En horario diurno, lo son Las Palmas de Gran Canaria (0,70 euros), Ceuta (0,71 euros) y Cádiz (0,72 euros).

Bajada de bandera

La bajada de bandera es el precio que cuesta simplemente parar un taxi para utilizar sus servicios. Es una cantidad que se suma al coste del recorrido según el precio por kilómetro. Aunque en algunas ciudades (un total de siete) no se recoge esta categoría, sino que aplican directamente una carrera mínima que incluye el recorrido de una determinada distancia (que normalmente oscila entre uno y dos kilómetros). Las ciudades que no cuentan con la categoría son: las tres capitales de provincias vascas (Bilbao, San Sebastián y Vitoria), Lleida, Santa Cruz de Tenerife y las ciudades gallegas Santiago de Compostela y Vigo. En estas ciudades, a efectos de poder establecer una comparativa en el estudio, FACUA ha ponderado en función de la carrera o prestación mínima contemplada en las tarifas oficiales, considerando el recorrido en km que incluye dicha carrera mínima.

De acuerdo al análisis de FACUA, el precio medio de la bajada de bandera ha subido un 0,2% en relación a 2020. Así, el precio durante el día es de 1,93 euros y de noche y fines de semana, 2,63 euros.

Las ciudades más caras en relación a la bajada de bandera son San Sebastián (4,23 euros), Teruel (3,80 euros) y Tarragona (3,50 euros), en horario diurno y Tarragona (4,70 euros), Girona (4,60 euros) y San Sebastián (4,49 euros) en el nocturno.

Por contra, las más baratas en 2021 son Ceuta (0,9 euros), Castellón (1,25 euros) y Guadalajara (1,34 euros) en horario diurno y Castellón (1,25 euros), Santa Cruz de Tenerife (1,56 euros) y Sevilla (1,66 euros) en el nocturno.

Servicios con precios fijos

FACUA reclama un año más que las tarifas de los taxis dejen de incluir suplementos o precios fijos para los recorridos con origen o destino en lugares como estaciones de autobuses, trenes, puertos o aeropuertos, dado que no existe un cambio en la prestación del servicio que justifique el incremento de los precios. La asociación recuerda que se trata de puntos de afluencia regular, por lo que la existencia de suplementos injustificados resulta perjudicial para los usuarios que acuden a estos lugares.

Asimismo, la asociación critica la aplicación de tarifas especiales durante determinados horarios del fin de semana, bien a través de un suplemento o con una tarifa específica, como ocurre en las tres capitales de provincia vascas (Bilbao, San Sebastián y Vitoria), Granada, Pamplona y Sevilla. En el caso de Cáceres y Mérida, cuentan con un recargo sobre la tarifa nocturna si se utiliza un taxi de noche en fin de semana.

La asociación insiste en que no existe justificación para dicho encarecimiento, dado que no hay diferencia con el servicio que se ofrece durante la semana.

Viajes al aeropuerto

Muchas de las ciudades analizadas en el estudio incluyen suplementos o tarifas especiales para los trayectos con origen en aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses o zonas portuarias. En el caso de los aeropuertos, además, algunas ciudades incluyen en sus tarifas trayectos mínimos o precios fijos. Es el caso de Sevilla, que tiene como importe fijo 22,81 euros en tarifa de día y 25,43 en tarifa de noche. La tarifa puede llegar a los 31,78 euros los días de Semana Santa y Feria.

Asimismo, las carreras mínimas al aeropuerto más elevadas son las establecidas en Santiago de Compostela, donde el importe mínimo es de 21 euros. En Barcelona y Badajoz existe un importe mínimo de 20 euros (aplicado a las salidas desde el aeropuerto). También en Madrid, donde existe una tarifa fija de 30 euros para los viajes con origen o destino al aeropuerto para destinos dentro de la M-30.

Metodología

El estudio de FACUA considera tarifa de día a la que se aplica generalmente de lunes a viernes no festivo desde las 6:00 ó 7:00 horas, según la ciudad, hasta las 22:00 ó 23:00 horas. La tarifa noche y festivos abarca el resto de horas de los días laborables, los domingos, festivos así como determinadas horas de los sábados o el día completo. La recogida de datos para el estudio ha finalizado en diciembre.

CONGRATS, RETARDS.


martes, 21 de diciembre de 2021

El Acondicionamiento Interior de Pescadería Costará 9,2 Millones y 15 Meses de Obra

Hi,

And... EVEN MORE...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/acondicionamiento-interior-pescaderia-20211221104631-nt.html

El acondicionamiento interior de Pescadería costará 9,2 millones y 15 meses de obra
-El centro comercial inicia la tercera y última etapa de transformación
AINGERU MUNGUÍA
Martes, 21 diciembre 2021, 11:18

El mercado de la Bretxa entra en la última fase de obras. El Ayuntamiento acaba de aprobar el proyecto de acondicionamiento interior con un presupuesto de 9,2 millones de euros y 15 meses de obras.

Tras los derribos y los trabajos de adecuación de fachadas y cubierta, llega ahora la adecuación interior del edificio para acoger los nuevos usos que tendrá: mercado tradicional, una fundación para promover la gastronomía vasca y el producto local, un centro de salud nuevo para la Parte Vieja y el centrro de la ciudad, y un espacio polideportivo municipal cubierto.

El alcalde, Eneko Goia, explicó en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local que el Ayuntamiento pagará 3,8 millones de euros de la cantidad total, que supone 870.898 euros más de lo previsto inicialmente.

El nuevo mercado podría abrirse al público a final de 2022, mientras que y el polideportivo y el nuevo centro de salud lo harán en 2023.

...BUSINESS!

P.S: REAL info:

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/B9DB662AD16EF4EEC12587B2003C6D49?OpenDocument&idioma=cas

Luz verde al proyecto de acondicionamiento del edificio de Pescadería en La Bretxa
-Otros temas aprobados por la Junta de Gobierno Local: Bidegorri Bidebieta, Horarios Parte Vieja, Paco Yoldi, Asfaltado


La Junta de Gobierno Local ha acordado autorizar el proyecto de ejecución Fase 1.2 Acondicionamiento interior de los elementos comunes del edificio Pescadería en La Bretxa, cuyo presupuesto total asciende a 9.256.487 euros.

El alcalde Eneko Goia ha destacado que se trata de “un hito importante en el avance de los trabajos para la ejecución de un proyecto de gran relevancia para la zona. Se trata del paso definitivo para adecuar el edificio a sus futuros usos, como son alojar los puestos del mercado tradicional, habilitar un espacio para una fundación que promueva la gastronomía vasca y el producto local, acoger el nuevo Centro de Salud Centro-Parte Vieja, y generar un espacio polideportivo público cubierto”.

El importe de las obras que abonará el Ayuntamiento asciende a 3.870.890 euros y se corresponde con las obras relacionadas en el Anexo VI (obras de habilitación de zonas comunes, delimitación de los locales interiores e instalaciones generales), sin que sean objeto de abono por parte de este el resto de obras contenidas en el proyecto (5.385.596 euros).

Se ha autorizado también el comienzo de las obras, cuyo plazo de ejecución se estima en 15 meses, y la ampliación en 870.898 euros del gasto a abonar por el Ayuntamiento en concepto de determinaciones económicas provenientes de la modificación del contrato de concesión para la explotación y gestión del Mercado de La Bretxa Centro Comercial.

Este nuevo paso llega tras la conclusión de los derribos del interior del edificio y los trabajos de adecuación de las fachadas envolventes y la cubierta actualmente en curso.

Bidegorri Bidebieta

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la actualización del proyecto de vía ciclista entre la avenida de Pasai San Pedro y Bidebieta, que cuenta con un presupuesto de 413.985 euros y un plazo máximo de ejecución de 4 meses.

El bidegorri tiene una longitud total de 455 m, y tiene como objetivo crear una conexión ciclista entre la Avenida de Pasai San Pedro y el barrio de Bidebieta dentro del ámbito municipal de San Sebastián.

El proyecto, que tiene su origen en los Presupuestos Participativos de 2018, prevé un trazado que comienza en las proximidades de la Calle Azkuene dentro del ámbito municipal de San Sebastián.

El trazado discurre por la Avenida Pasai San Pedro (tramos por la calzada y tramos por la acera), hasta llegar a la Calle Colombine. En ese punto discurre por una zona de coexistencia, hasta conectar con la Avenida Joan XXI, en Bidebieta.

Horarios Parte Vieja

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la solicitud de declarar la Parte Vieja como zona de gran afluencia turística para el año 2022 y 2023 conforme a la delimitación geográfica indicada (Paseo Salamanca, el lado par del Boulevard , el monte Urgull, el Paseo del Muelle), por lo que los comercios de la zona dispondrán de libertad de horarios comerciales durante todo el periodo anual en todo su ámbito.

Paco Yoldi


La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de las obras contenidas en el proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo sobre el Polideportivo Municipal Paco Yoldi. El presupuesto de licitación es de 340.663,33 € y el plazo de ejecución es de 6 meses.

Asfaltado

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación de las obras contenidas en el proyecto reparaciones de pavimentos de calzada 2021 (lotes 1 y 2).

El lote 1 tiene un presupuesto de licitación de 636.922 euros y un plazo de ejecución de 20 semanas) y el lote 2 un presupuesto de licitación de 600.243 euros y un plazo de ejecución de 15 semanas.

Documentos relacionados
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/B9DB662AD16EF4EEC12587B2003C6D49/$file/Luz%20verde%20al%20proyecto%20de%20acondicionamiento%20del%20edificio%20de%20Pescader%C3%ADa%20en%20La%20Bretxa.pdf

Publicada el 21/12/2021

FUCK YOU, Diario Vasco.

12/04/2022 Update: Surprise!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/concesion-bretxa-amplia-20220412191437-nt.html 

La concesión de la Bretxa se amplía por la paralización de las obras de Pescadería
-El consistorio extenderá el convenio hasta 2048y abonará 5 millonesa la empresa gestorapor la construccióndel ambulatorio y otros gastos imprevistos
Jorge F. Mendiola
Martes, 12 abril 2022, 08:29

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar hoy el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa Baika Mercados, que explota el centro comercial de la Bretxa, para ampliar la concesión entre siete y ocho meses, hasta marzo 2048, como medida de compensación por el tiempo que estuvieron paradas las obras del edificio Pescadería.

Según detalla el concejal de Hacienda, Kerman Orbegozo, el consistorio abonará además a la concesionaria una cantidad de algo más de 5 millones de euros para la construcción del futuro ambulatorio de Centro y Parte Vieja, que se ubicará dentro del complejo. En esta cantidad se incluyen también otros gastos como los honorarios de proyectos y dirección de obra (731.000 euros), las instalaciones comunes de producción de frío y calor (394.000 euros), el estudio de alternativas para la nueva marquesina de las caseras (55.700 euros) y otros imprevistos como los gastos de gestión de integración del proyecto (302.000 euros) o la modificación de los proyectos aprobados (143.000 euros). El delegado del PNV recuerda que la interrupción de los trabajos de adecuación del edificio Pescadería para albergar no solo el centro de salud sino también el mercado tradicional y la pista polideportiva se debió a circunstancias sobrevenidas durante la fase de derribos interiores. Esta operación puso al descubierto «la estructura unitaria y las características constructivas de la última reforma integral del inmueble y la necesidad de centralizar las instalaciones, que hacían indispensable diseñar y ejecutar de forma conjunta y unitaria las obras estructurales, de espacios y de instalaciones».

Hasta la reactivación de las obras transcurrieron dieciséis meses, periodo de inactividad cuya equivalencia en el conjunto de la concesión se ha calculado en 7,7 meses. Estos cambios administrativos no afectarán a los plazos de apertura de los nuevos espacios: el mercado, con los asentadores trasladados a la planta de calle, estará operativo a finales de año o principios de 2023 y el ambulatorio y las canchas, no antes de abril.

20/09/2023 Update: LOL!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/ayuntamiento-culpa-baika-retraso-obras-pescaderia-toma-20230920072249-nt.html 

El Ayuntamiento culpa a Baika del retraso de las obras de Pescadería y toma medidas
-La empresa concesionaria de la Bretxa se enfrenta a sanciones económicas si no cumple el plazo de finalización fijado en abril
Jorge F. Mendiola
San Sebastián
Miércoles, 20 de septiembre 2023, 02:00

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites administrativos para desbloquear las obras del edificio Pescadería de la Bretxa, que acumulan retrasos de los que el consistorio culpa a Baika, la empresa concesionaria del mercado.
La transformación de Pescadería avanza a dos velocidades. El consistorio ya ...

FUCKING RETARDS.


03/01/2024 Update: More...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/goia-descarta-rescindir-contrato-concesionaria-bretxa-retrasos-donostia-20240103184821-nt.html 

Goia no descarta rescindir el contrato a la concesionaria de la Bretxa por los retrasos
-El consistorio está en fase de «requerimientos reiterados y ejecución subsidiaria de las obras» para que se puedan abrir el ambulatorio y el mercado
Iker Marín
San Sebastián
Miércoles, 3 de enero 2024, 01:00

El alcalde Eneko Goia ofreció ayer la primera rueda de prensa del año en la que presentó los principales retos a los que se enfrenta la ciudad en los próximos doce meses. Entre las actuaciones previstas, que van del ámbito urbanístico al de movilidad, ...

...SHIT.

Comments:

sirantton suscriptor
Hace 63 minutos
Paradas desde marzo y hay que esperar a abril?, Uff vaya agilidad!!!

MARIANA suscriptor
Hace 97 minutos
El mercado de la  Brecha desde un inicio ha sido un fracaso. Una "chapuza" detrás de otra. Y las obras que  que están haciendo ahora  para ubicar en el edificio pescadería el ambulatorio,  el mercado, y la zona deportiva, es un desproposito.

Diegus suscriptor
Hace 2 horas
El ayuntamiento hace el pliego y no lo hace cumplir. Igual alguna empresa adjudicataria es muy amiga y por eso sólo hay avisos muy cordiales. Vaya gestores que hormigonan la ciudad y no acaban ninguna obra en tiempo ni en forma.

Semua suscriptor
Hace 2 horas
Que no se lo piense. Que tomen ya la decisión y cuando llegue el día en el que acaba el plazo..... se rescinde y punto. Pero harán como con el puente de Astiñene, un día antes de finalizar el plazo se pusieron a acabar la obra en plan chapuza. Todavía estamos esperando las baldosas que venían de Portugal y por las que se retrasó la finalización del puente (ja!!!). Segunos con la porquería de asfalto rojo en las dos aceras.....chapuzas!!!!!! Y lo peor de todo, no se les habrá multado por incumplimiento, porque estas aceras no son las del proyecto.

REALLY HAPPY PEOPLE.

23/02/2024 Update: My FUCKING...

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/0B778C2AE8DBDDF7C1258AC9003EB4B7?OpenDocument&idioma=cas 

Iniciado el proceso para declarar la caducidad de la concesión de La Bretxa
-El Ayuntamiento asume subsidiariamente las obras de urbanización del entorno de Pescadería

El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, a través de la Junta de Gobierno Local, ha tomado la decisión de dar inicio al expediente de resolución del contrato de concesión para la explotación y gestión del Mercado de La Bretxa, activando los mecanismos legales que tiene en sus manos para proceder a resolver la concesión y concluir la gestión de Baika Mercados S.L.

El alcalde Eneko Goia ha declarado que “esta decisión de resolver el contrato del mercado viene determinada por el flagrante incumplimiento de la concesionaria, que ha provocado la paralización de las obras del mercado, unido a su actitud evasiva y dilatoria” añadiendo que “la voluntad municipal es la de resolver la concesión respetando en la medida de lo posible los contratos existente actualmente entre la concesionaria y los comercios que operan en el edificio Arkoak y, obviamente, los asentadores del mercado tradicional. Para ello, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento están analizando las mejores alternativas para garantizar esa circunstancia”.

Así, el pasado viernes 16 de febrero se notificó a Baika Mercados S.L. la resolución por la cual se procede a ejecutar forzosamente, mediante ejecución subsidiaria y a costa de la concesionaria, el inicio de las obras de urbanización complementaria de las calles Aldamar e Iñigo, el inicio de las obras que permitan el traslado del mercado tradicional, y el inicio del procedimiento de licitación para ejecutar estas obras.

Goia ha destacado además que esta decisión “tomada por el equipo de gobierno compuesto por PSE y EAJ-PNV ha sido compartida, dialogada y acordada también con el principal grupo de la oposición EH Bildu, a quien agradecemos su voluntad de acordar con el Gobierno una solución para La Bretxa, tanto en esta decisión que hoy damos a conocer como en los pasos que vayamos a dar en el futuro”.

Publicada el 20/02/2024

...GOD.

29/05/2024 Update: LOL!

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/5972A9A248EA8E91C1258B2B004EF612?OpenDocument&idioma=cas 

La concesionaria de La Bretxa deberá desalojar las instalaciones en el plazo de tres meses
-El Ayuntamiento inicia el procedimiento para la determinación de los daños y perjucios causados por la concesionaria

El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián continúa con los trámites para la resolución del contrato de concesión del Mercado de La Bretxa, una vez recibido el dictamen por parte de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA) el pasado 24 de mayo.

En una Junta de Gobierno Local extraordinaria que tendrá lugar este mismo jueves, se prevé aprobar diversos procedimientos para poner solución a los problemas causados por el “incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato” por parte de la empresa concesionaria:
-Desestimar las alegaciones presentadas por los interesados y declarar la caducidad de la concesión.
-Incautar la garantía definitiva.
-Iniciar el procedimiento para la valoración de la concesión a efectos de abonar la debida indemnización a la concesionaria en los términos fijados por la legalidad.
-Iniciar el procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios que la concesionaria ha causado al Ayuntamiento.

Desalojo de las instalaciones
Además de los procedimientos mencionados, el Ayuntamiento ha acordado que la concesionaria deberá desalojar las instalaciones en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación del acuerdo. De no hacerlo así, perderá el derecho de indemnización y se procederá a su lanzamiento.

En el acuerdo se establece que, hasta el momento de la entrega efectiva de los edificios y bienes afectos a la concesión, la concesionaria quedará obligada a mantener y abonar todos los servicios y suministros necesarios para asegurar la continuidad de las actividades allí desarrolladas y la seguridad de los edificios y personas usuarias.

Si la concesionaria no garantizara dichas medidas indispensables, el Ayuntamiento podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas con sus propios medios o a través de terceros contratados.

Respaldo Jurídico
Estos procedimientos se ponen en marcha una vez realizado el trayecto legal pertinente, que tenía como preceptiva la intervención de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi al tratarse de un procedimiento de resolución contractual, con oposición por parte del contratista. Así pues, se remitió la solicitud de dictamen a dicho órgano, con fecha 20 de marzo de 2024, junto con el expediente y la propuesta de resolución-informe de la Instructora.

Con fecha 24 de mayo de 2024, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha hecho llegar al Ayuntamiento el Acuerdo en el que, previo análisis de las circunstancias concurrentes del caso, declara que la concesión es de naturaleza patrimonial, por lo que no debe ser dictaminada la caducidad por ese órgano, pero estima expresamente que "el Ayuntamiento puede finalizar el mismo adoptando la resolución que considere jurídicamente adecuada toda vez que se observa la correcta consecución de los trámites esenciales”.

Publicada el 28/05/2024

RETARDS.

P.S: And, another ones:

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/ayuntamiento-ordena-concesionaria-bretxa-desalojar-meses-20240528175201-nt.html 

Comments:

Longboarder suscriptor
Hace 5 horas
Qué gran gestión de Eneko Goia!!! Una legislatura y media con la Bretxa y Pescadería empantanados....y así todo....

Zascandil suscriptor
Hace 11 horas
Hasta los güev… de la brecha. Lo aguantamos los ciudadanos,  no los políticos que solo van a ha cer campaña.  Menudos paquetes,

Nick_que_no_molesta suscriptor
Hace 14 horas
Me da que se viene algún tipo de pelotazo…

Mendia333 suscriptor
Hace 14 horas
Y las multas de 90,00€ en el Bule, carga y descarga, por estar trabajando, Corleone

Munduhobeagatik suscriptor
Hace 18 horas
A ver si así terminan las obras casi-eternas de Bretxa y Pescadería. ¿Conoce el ayuntamiento el aspecto que tiene la fachada posterior de la Bretxa?

30/05/2024 Update: More:

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/bretxa-mercado-20240530195845-nt.html 

El fin de la concesión de Bretxa abre una etapa plagada de incógnitas económicas y jurídicas
-La empresa Baika recurre a la OARC la decisión municipal de sacar a licitación las obras de urbanización de Pescadería
Aingeru Munguía
San Sebastián
Jueves, 30 de mayo 2024, 02:00

Hoy comienza una nueva etapa para la Bretxa, no exenta de incertidumbres. La parálisis de las obras desde hace más de un año ha desembocado en un procedimiento de caducidad de la concesión, que será hoy proclamada formalmente mediante un acuerdo de la Junta de ...

SHIT.

P.S: Comments:

Agnaton suscriptor
Hace 18 minutos
El Alkate debería ser consciente de que como estas obras no se reanuden en muy breve plazo, se sancione de forma ejemplar a la concesionaria y se rematen los trabajos en muy breve plazo, se va para casa, porque, ni el PNV se va atrever a presentarle para cargo alguno. Este hombre no es consciente de su inanidad, su flojo hacer y su falta de impulso para solucionar los problemas de la ciudad.

inmigrante0001 suscriptor
Hace 66 minutos
Actualmente cualquier ciudad de España tiene mercados más presentables y mejores que los de Donostia. Y en el otro lado de la muga también. Eso sí, en autobombo somos loe mejores

Galbanize suscriptor
Hace 73 minutos
La Bretxa parece zona de guerra, digno de cualquier suburbio de una gran ciudad, pero está justo en pleno centro.

Itsasmir suscriptor
Hace 110 minutos
Lo malo de todo esto es que si nos lo hieran dicho hace algún tiempo que iba a suceder, a pocos les habría extrañado, porque, por el motivo que sea, nunca hay en esta ciudad una obra, una licitación, una concesión, etc. a medio largo plazo que se cumpla según el contrato administrativo firmado por las partes. No es algo privativo de este ayuntamiento actual, porque nos podemos remontar a anteriores corporaciones y siempre pasa lo mismo: concesiones que no se pagan, retrasos más allá de lo lógico, sobrecostes por sistema, etc.

Criticayrazon suscriptor
Hace 3 horas
Que pena los avatares de los mercados tradcionales la Bretxa y San Martin. Cada dia hablamos más de nutrición y compramos peor. Parte es nuestra propia culpa como consumidores. Pero los mercados cumplen una función importante cultural, ecologica, de salud...pero en lugar de promoverla la ahogamos, con obras permanentes,conviertiendo sus puestos en gastrobares, difiucltades de acceso en vehiculos  privados,(Cuando entre la nueva normativa se podría dar acceso a vehiculos que justifiquen su acceso a los mercados con  los justiificantes debidos)

Galbanize suscriptor
Hace 71 minutos
Muchas soja, mucha quinoa y mucha espelta, pero poco producto que aporte todos los nutrientes.

Longboarder suscriptor
Hace 4 horas
Gran gestión de Eneko Goia, lasai, en otra legislatura y media solucionado.

bbarandi_010 suscriptor
Hace 4 horas
Efectivamente, una gran gestión ante el abandono del adjudicatario y respondiendo a la demanda de asentadores y clientes, y consiguiendo acuerdos de todos mediante el diálogo. Pero siempre habrá boca chanclas que prefieran el conflicto, antes que la solución.

Longboarder suscriptor
Hace 63 minutos
Jaja, si una gestión impecable, no hay más que pasar por allí y verlo.

07/06/2024 Update: More:

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/inadmiten-recurso-concesionaria-bretxa-decision-municipal-retomar-20240607063537-nt.html 

Inadmiten el recurso de la concesionaria de Bretxa contra la decisión municipal de retomar las obras
-El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi tumba la impugnación de Baika contra la licitación por parte del Ayuntamiento de las obras de urbanización de Pescadería
DV
Viernes, 7 de junio 2024, 02:00

La concesionaria de la Bretxa va perdiendo hasta ahora todos los recursos presentados contra la decisión del Ayuntamiento de dar por finalizado el contrato de gestión y explotación del centro comercial, que ha tenido su máximo exponente hace solo unos días cuando la administración ...

 

02/07/2024 Update: More:

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/994F336C65989122C1258B4E0036728A?OpenDocument&idioma=cas 

El Ayuntamiento asume la gestión del Centro Comercial La Bretxa
-Otros temas de la Junta de Gobierno Local: Parking Cervantes, Bizikletaz Adinik Ez, Detección de fugas de agua
El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha aprobado otorgar la concesion administrativa para la utilización privativa del Centro Comercial la Bretxa mediante adjudicación directa, a favor de la sociedad municipal Fomento de San Sebastián, S.A.
El plazo inicial de la concesión será de 25 años, estando prevista la posibilidad de prorrogar dicho plazo, previo acuerdo del Ayuntamiento. Cada prorroga tendrá una duración de 10 años. El plazo total de la concesión no podrá exceder de 75 años (incluido el plazo inicial y todas las posibles prorrogas).

El objeto de la concesión es:
-por un lado, finalizar las obras de remodelación y transformación de los Mercados de la Bretxa en un Centro Comercial con instalaciones complementarias,
-y por otro, la gestión, explotación y aprovechamiento de las instalaciones y anexos debidamente autorizados para el desarrollo del complejo comercial.”

La concesionaria deberá ejecutar a su cargo, por si o por tercero, y previa financiación por parte del Ayuntamiento, las obras previstas con las decisiones sobre las diversas alternativas que se plantean y las que deriven de las decisiones que vaya adoptando por el Ayuntamiento a propuesta del grupo de trabajo compuesto al efecto por la Dirección de Gestión Económica, Dirección de Urbanismo Sostenible y Dirección de Proyectos y Obras, junto con Fomento.

La concesionaria, con la colaboración de la Dirección de Gestión Económica, deberá negociar con aquellos ocupantes y asentadores que deseen continuar su actividad en la Bretxa los términos de los nuevos contratos de arrendamiento a suscribir. En caso de no llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones de los nuevos contratos de arrendamiento, en el momento de la entrega de las instalaciones al Ayuntamiento por parte de la anterior concesionaria, se hará efectiva la extinción de los contratos de arrendamiento que los ocupantes y asentadores tuvieran suscritos con aquella.

Quedan excluidos de la concesión los siguientes espacios:
-1. Locales destinados al ejercicio de la funciones de la Dirección de Acción Social del edificio Arkoak en la calle Aldamar (Planta Baja y Primera)
-2. Pistas polideportivas y sus anexos del edificio Pescadería.
-3. Zona de la marquesina donde se ubicaran los/as baserritarras (los dos establecimientos de las esquinas sí se incluyen en la concesión).
-4. Plazoleta existente entre los edificios Arkoak y Pescadería.
-5. Ambulatorio del edificio Pescadería, cuya gestión realiza Osakidetza.
-6. Sótano de 167,98 m2 de la planta sótano del edificio Arkoak.

La concesión tiene carácter gratuito. No obstante, la concesionaria deberá abonar los gastos comunes, los consumos correspondientes a los suministros y los gastos de mantenimiento y conservación ordinarios, debiendo repercutir los gastos comunes al resto de usuarios que comparten los elementos comunes con la concesionaria.

Parking Cervantes

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación sexta del contrato de Concesión para la Explotación del estacionamiento subterráneo de Plaza Cervantes, cuyo concesionario es Concha Parking S.A., para
-aumentar las tarifas con el objeto de reducir la afección al tráfico general,
-ampliar el servicio de aparcamiento a otros medios de transporte,
-crear nuevos abonos e implantar puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Bizikletaz Adinik Ez

La Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder a la asociación Osasuna Sustatzeko Elkartea Bizikletaz Adinik Ez, entidad sin ánimo de lucro, la cantidad de 9.995 € del presupuesto del ejercicio de 2024 en concepto de subvención directa para el desarrollo del proyecto “Elkarrekin bizi dezagun hiria”.

El proyecto ofrece el contacto con la Comunidad y el entorno de personas mayores de 65 años con autonomía frágil o dependencia moderada a través de salidas en triciclos

Detección de fugas de agua

La Junta de Gobierno Local ha aprobado adjudicar a la empresa Servicios Integrados en Procesos del Agua, S.L. el contrato de los servicios de detección de fugas en la red de agua y ampliación / mantenimiento de los modelos de las redes de agua y saneamiento de Donostia / San Sebastian.

El contrato tiene un presupuesto de 209.585 euros y un plazo de ejecución de 2 años con tres posibles prórrogas, cada una de un año.

Publicada el 02/07/2024

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/sociedad-municipal-fomento-san-sebastian-asume-gestion-20240702120530-nt.html 

La sociedad municipal Fomento de San Sebastián asume la gestión de la Bretxa
-El principal objetivo de la nueva concesionaria del centro comercial será finalizar las obras de remodelación y transformación del mercado
Iker Marín
San Sebastián
Martes, 2 de julio 2024, 12:05

El Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local otorgar mediante aplicación directa la concesión administrativa para la gestión y explotación del centro comercial la Bretxa a la sociedad municipal Fomento de San Sebastián. Esto significa que la concesión del ...

Commets:

xabiron0001 suscriptor
Hace 44 minutos
Solo quedan otros 5 años de obra para que se termine. Tiempo al tiempo.

Plazaola suscriptor
Hace 70 minutos
Solicito al ayuntamiento y a fomento que prioricen y ejecuten con urgencia la obra de la marquesina de baserritarras en la fachada del edificio Arkoak. Que sea una marquesina muy generosa en tamaño para que baserrotatras y clientes estén bien protegidos de la lluvia y del viento. Debe ser el elemento central del conjunto, además de las pescaderías y el resto puestos. En las ultimas modificaciones las baserritarras siempre han quedado en segundo plano. Ha llegado el momento de que, de la mano del ayuntamiento, se recupere el sentido de un mercado tradicional.

 

09/07/2024 Update: LOL!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/baika-lleva-tribunales-batalla-legal-ayuntamiento-concesion-20240706002154-nt.html 

Baika lleva a los tribunales su batalla legal con el Ayuntamiento por la concesión de la Bretxa
-La empresa que gestionaba el mercado recurre la decisión municipal de rescindir el contrato por «flagrante incumplimiento»
Jorge F. Mendiola
San Sebastián
Sábado, 6 de julio 2024, 02:00

La batalla de la Bretxa llega a los tribunales. Baika Mercados SL, empresa que gestionaba el complejo por concesión pública, ha presentado un recurso en los tribunales contra la decisión del Ayuntamiento de dar por finalizado el contrato, que expiraba en 2049. La «caducidad» ...

Comments:

Bidasoa47 suscriptor
Hace 3 días
Todos los mercados del pais a pie de calle menos en Donosti el gran centro de la cocina vasca,de verguenza.

Munduhobeagatik suscriptor
Hace 3 días
Efectivamente, aquí donde podríamos tener un mercado como el de Madrid o Barcelona hemos puesto un McDonald's un Forum y una tienda de Apple...

mariasun208_74010 suscriptor
Hace 3 días

Toda la razón. El producto de casa tiene que estar a la vista y en sitio privilegiado. Menos mal que , aunque con problemas ,muchos, vamos camino de subir los puestos.  Ni Odon,  ni Izagirre

Longboarder suscriptor
Hace 3 días
Qué gran gestión del Pnv y Eneko Goia.... Todo empantanado... Sólo terminaron el ambulatorio para que Urkullu se hiciera la foto en la campaña electoral... Y no me olvido del que destrozó la Bretxa y Pescadería, Odón Elorza...

mariasun208_74010 suscriptor
Hace 3 días

Pues no te olvides del señor Izagirre. El quería poner en la Bretxa la oficina de turismo. El mismo que no quería subir los puestos a nivel de calle, petición de años de pescaderos, fruteros , charcuteros, carniceros... Y ahora llena la parte vieja de carteles como si fuera su salvador patrio .

Longboarder suscriptor
Hace 3 días
Izagirre no destruyó la Bretxa y Pescadería, ni San Martín,... Aquí hay 2 responsables, Odón y Eneko, este último va para la segunda legislatura con todo empantanado...

jhonar2003 suscriptor
Hace 2 días
Izagirre es el que quiso robar Igeldo a Donosti , te acuerdas ….Entre 400 votantes se querían quedar con el 20% de la superficie de Donosti….Hubiese sido el mayor robo de la historia…

regshoe3_3482 suscriptor
Hace 40 horas
No solo robar, quería que les pagaremos los servicios.

RETARDS.

18/07/2024 Update: More...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/reurbanizacion-edificio-pescaderia-bretxa-acabada-santo-tomas-20240717000158-nt.html 

La reurbanización del edificio Pescadería de la Bretxa estará acabada antes de Santo Tomás
-El Ayuntamiento tiene previsto ejecutar las obras de la plaza del mercado y las calles Iñigo y Aldamar entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre
Iker Marín
San Sebastián
Miércoles, 17 de julio 2024, 02:00

El Ayuntamiento tiene previsto que las obras de reurbanización del entorno del edificio Pescadería de la Bretxa se ejecuten entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre. Una vez acabados los trabajos, y durante los primeros días de ese mes, se realizará ...

...SHIT.

P.S: Comments:

Embarcadero 0
Hace 14 horas
Alucinante. Obras en septiembre en una zona q se colapsa los dos domingos de regatas, zinemaldia etc… que buen calendario! ¿ queda algo de vida inteligente en el ayto?

Itsasmir 0
Hace 28 horas
Para Sto. Tomás...¿de qué año?

Galbanize suscriptor
Hace 28 horas
Toda esa zona parece zona de guerra, mejor no ir de noche por ahí porque te puede aparecer cualquiera desde la oscuridad. Una zona a evitar.

Percebeiro 0
Hace 28 horas
La Sagrada Familia se terminará antes que cualquier proyecto en marcha del Ayuntamiento de Donosti.

Longboarder 0
Hace 29 horas
Eneko Goia no ha cumplido ningún plazo hasta ahora, esperad sentados.....

Donosti47 0
Hace 30 horas
¿Cuándo van a acabar las obras en el interior de los edificios? Llevan años y años sin ser capaces de acabarla y aún no hay previsión… ¿Cuál es el problema real? Este es un claro ejemplo de la incapacidad de este Ayuntamiento.

juandonosti_752 registrado
Hace 29 horas
Eneko Goia, se está luciendo. Tiene toda la calle Aldamar hecha una mierda, el asfalto de pena, la señalización de residentes sin señales o con señales de los años 80 y la entrada al Ambulatorio con un desnivel que para las personas mayores, incluso para las ambulancias es inaccesible. Da vergüenza este Ayuntamiento.

BegoñeDelTedio suscriptor
Hace 30 horas
Falta una buena entrada de metro en la plaza Sarriegi!

LOL!

21/08/2024 Update: More...

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/7EA7C169807FA68FC1258B6A0027AE9E?OpenDocument&idioma=cas 

Adjudicadas las obras de urbanización de la Bretxa
-Otros temas de Junta de Gobierno: Barandilla de la Concha, instalaciones fotovoltaicas

Obras urbanización entorno Bretxa
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Urbycolan el contrato para la realización de las obras contenidas en el proyecto de urbanización complementaria del ámbito de la Bretxa.

Las obras se ejecutarán mediante ejecución subsidiaria, y tendrán afecciones en las calles Iñigo, Aldamar, San Juan y el entorno de la plaza de la Bretxa:

-En la c/Iñigo el objetivo es renovar el pavimento en las zonas que parecen destinadas a los vehículos para elevar su cota rasante hasta la cota de la acera para darle al conjunto un carácter principalmente peatonal,
-en la c/Aldamar reurbanizar para mejorar sus condiciones respecto a vehículos y peatones.
-Además se incluye el alumbrado de la plaza de la Bretxa y la inclusión de algunas rejillas y pavimentación en parte de la misma; respecto a las instalaciones, se incluyen algunas mejoras y las acometidas del edificio Pescadería.

El precio de adjudicación ha sido de 546.339 euros y la empresa tendrá un plazo de 12 semanas para ejecutar las obras.

Despiece barandilla de la Concha
La Junta de Gobierno Local ha aprobado adjudicar a la empresa Calderería Pasajes el contrato para el despiece de los tramos de barandilla de la Concha. El precio de adjudicación es de 52.016 euros y la empresa dispondrá de ocho semanas para la realización de los trabajos necesarios.

Instalaciones fotovoltaicas
La Junta de Gobierno Local ha iniciado el expediente para la contratación de las obras contenidas en el proyecto para la instalación, legalización y puesta en marcha de tres instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo colectivas en los edificios
-Ikasbide ikastetxea,
-Orixe Zuloaga
-y Zurriola Maritimo.

El presupuesto de licitación total es de 139.860 euros y está divivido en tres lotes, uno por cada edificio. El plazo de ejecución de cada uno de los lotes es de 8 meses.

Publicada el 30/07/2024

...FUN.

29/08/2024 Update: Mother...

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/concesionaria-empieza-desalojar-bretxa-ayuntamiento-dispone-coger-20240829062947-nt.html 

La concesionaria empieza a desalojar la Bretxa y el Ayuntamiento se dispone a coger sus riendas
-Baika Mercados no logra que el juzgado paralice en agosto los tres meses que le dio la administración para desalojar las instalaciones tras declarar la caducidad del contrato
Aingeru Munguía
San Sebastián
Jueves, 29 de agosto 2024, 02:00

Baika Mercados S.L. deja la Bretxa. El Ayuntamiento se cansó de su injustificado comportamiento, al paralizar hace año y medio las obras del nuevo mercado, declaró la caducidad de la concesión a finales de mayo y le dio tres meses para desalojar las ...

...of God!

 P.S: Comments:

Agnaton suscriptor
Hace 21 minutos
Después tantos años de retrasos y demoras, el Ayto. debe ir a por todas, defendiendo NUESTRO dinero, para conseguir la mayor indemnización posible de esa empresa por su incumplimiento contractual, y claro está, sin pagarles nada.

Munduhobeagatik suscriptor
Hace 37 minutos
Los incompetentes que han dejado todo a medias y llevan mil años en pantanando la zona que se vayan ya y que paguen una indemnización por el perjuicio a toda la ciudadanía!!! Hay que empezar a dar ejemplo para que no hagan lo que les dé la gana las constructoras!!! Se pasan de plazos presupuestos etcétera...

Donosti47 suscriptor
Hace 40 minutos
¿Pero van a acabar esto de una vez? El único responsable de todo es el Ayuntamiento dando concesiones sin las garantías necesarias y sin un proyecto claro. Mientras años y años de obras y sobrecostes a pagar los de siempre. Ya está bien de tanta incompetencia y despilfarro con nuestro dinero.

03/09/2024 Update: More:

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/obras-reurbanizacion-entorno-bretxa-arrancan-miercoles-calle-20240903070007-nt.html 

Las obras de reurbanización del entorno de la Bretxa arrancan el miércoles en la calle Iñigo
-Los trabajos se prolongarán hasta mediados de octubre, que será cuando empiecen las actuaciones en la calle Aldamar y la plaza del mercado
Iker Marín
San Sebastián
Martes, 3 de septiembre 2024, 07:00

Las obras de reurbanización del entorno del edificio Pescadería de la Bretxa comienzan mañana. Los trabajos para la mejora de las condiciones urbanísticas de la calle Iñigo, calle Aldamar y la plaza situada entre los edificios Pescadería y Arkoak se van a dividir en dos ...

Comment:

Agnaton suscriptor
Hace 24 minutos
Recuerdo que dijeron que para Santo Tomás se terminaban. Seguro que no lo hacen. Con el choteo que se traen las contratas con el Ayto. quien nunca se puso serio con los incumplimientos, seguro que no lo hacen.

08/10/2024 Update: LOL!

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/baika-pide-millones-indemnizacion-rescision-concesion-bretxa-20241008064247-nt.html 

Baika pide 56 millones de indemnización por la rescisión de la concesión de la Bretxa
-El Ayuntamiento prevé rechazar este martes esa valoración, cifra la compensación en 6,2 millones e indica que sin acuerdo el caso se decidirá por el Jurado provincial de Expropiación
Iker Marín
San Sebastián
Martes, 8 de octubre 2024, 06:42

La indemnización que deberá abonar el Ayuntamiento por rescindir el contrato de concesión para explotar y gestionar el mercado de la Bretxa que se encontraba en manos de Baika Mercados S.L. se encamina a los tribunales. El 16 de julio la Junta de Gobierno ...

RETARDS.

P.S: Comments:

Swings suscriptor
Hace 2 horas
Lo de Baika es para meterles por lo penal, por chapuceros pero sobre todo por cutres.

Uno que pasaba por aquí... suscriptor
Hace 4 horas
Y cuánto nos debe Baika a los vecinos por los plazos retrasados y la mierda de obras y parches que nos hemos tenido que comer???

gatobebor1 suscriptor
Hace 3 horas
totalmente de acuerdo, no entiendo como no ha habido más acciones contra Baika por parte de los comercios que se han arruinado y los vecinos que hemos sufrido la degradación de la zona durante años

REALLY HAPPY PEOPLE.

11/10/2024 Update: More:

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/obras-reurbanizacion-calle-aldamar-plaza-bretxa-arrancan-20241011000750-nt.html 

Las obras de reurbanización de la calle Aldamar y de la plaza de la Bretxa arrancan el miércoles
-Su renovación comenzará una vez acaben el martes los trabajos en la calle Iñigo, con el objetivo de estrenar el nuevo espacio del entorno de Pescadería antes de Santo Tomás
Iker Marín
San Sebastián
Viernes, 11 de octubre 2024, 00:07

Las lluvias de los últimos días han impedido que el cronograma previsto para la reurbanización del entorno del edificio Pescadería de la Bretxa se esté cumpliendo al 100%. No obstante, el retraso de estos trabajos no es significativo y el Departamento de Proyectos Urbanos confirma ...

SHIT.

P.S: Comment:

LUIS SANT suscriptor
Hace 12 horas
Asombroso¡¡¡¡¡¡ Despuès de años y años y años de retraso, ahora estàn en periodo de refleexiòn....Vamos. Vamos que no somos idiotas. Los idiotas son Vds. Reflexionen de una vez y hagan que niuestra querida DONOSTI no siga en bajada permanente, .... 

16/10/2024 Update: Holy. FUCKING. SHIT:

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/caseras-bretxa-resguardaran-ano-viene-bajo-marquesina-20241016000217-nt.html 

Las caseras de la Bretxa se resguardarán el año que viene bajo una marquesina de cristal
-La Sociedad de Fomento recibe el encargo municipal de sacar las obras a concurso con un presupuesto de medio millón de euros
Aingeru Munguía
San Sebastián
Miércoles, 16 de octubre 2024, 02:00

El año que viene las caseras de la Bretxa se resguardarán bajo una nueva marquesina de madera y cristal pegadas a la fachada del edificio Arkoak. El gobierno municipal dio este martes un nuevo paso en el reinicio de las obras de transformación del ...

Are you FUCKING CRAZY?!?

P.S: Comments:

gipuzkoa_baserria suscriptor
Hace 43 minutos
Caseras NO, baserritarras.

Embarcadero suscriptor
Hace 11 minutos
 Si escribo en  castellano serán caseras, al igual que ciclistas y no txirrindularis. Es ridículo ir de estupendo y no tener razón.

Embarcadero suscriptor
Hace 1 hora
parece un  dejá vu. esta marquesina tendría que haber estado lista y dando servicio a las caseras hace ya años. Un despropósito los ritmos de la administración pública

Itsasmir suscriptor
Hace 2 horas
Perfecto, pero, ¿cuándo les van a obligar a poner los precios de sus productos a la vista y a expedir el ticket bai?

moegir suscriptor
Hace 3 horas
Me acuerdo hace años cuando esa plaza tenia un mercado techado con un monton de puestos. Hubiera sido mejor dejarlo asi que no las veinte vueltas que han dado. Ahora a poner una marquesina horrible y gasta medio millon de nuestro dinero para unos pocos puestitos. Ya podían poner un mercado digno en una planta del edificio pescaderia por ejemplo. Mira los mercados de Barcelona por ejemplo...

villamarcielpinar_1725925793 suscriptor
Hace 1 hora
Yo volvería a poner el viejo mercado con su techo de teja, tenia su encanto, los millones gastados para poner una cosa fea y encima en la cara norte de un edificio que tendría que estar protegido

Ciudadano del montón suscriptor
Hace 4 horas
Y que nunca nos falten!

Jone suscriptor
Hace 4 horas
Totalmente de acuerdo, es una vergüenza como se trata a los caseros, años en la calle y encima teniendo en cuenta como son los inviernos aqui, frio, lluvia….. una autentica sin razon

mezd57 suscriptor
Hace 4 horas
Ya se pueden dar prisa, porque al paso que van, cuando finalicen las obras de las baserritarras igual no quedan más que 2 o 3 supervivientes. Y creo que se debería nombrar a los directivos de Baika Mercados, personas non gratas en Donosti (no sé si se puede hacer algo más) por todo el daño hecho a la Ciudad con su desidia y ahora encima reclamaciones . Se puede consultar fácilmente su organigrama en cualquier web de empresas.

Munduhobeagatik suscriptor
Hace 5 horas
Bravo por la rapidez y habilidad del Ayuntamiento (ironía). La Bretxa parece un vertedero hace años, la fachada trasera de Arenal, MC Donalds etc sin rematar da pena, y enfrente ni mencionar...😔

MiguelCorcuera suscriptor
Hace 5 horas
No tienen vergüenza! Llevan a la intemperie años. Una ciudad que presume de comida km0 y tiene a esa pobre gente bajo una carpa. Se pueden hacer las cosas tan mal y vivir tranquilo?

18/10/2024 Update: More:

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/nuevo-mercado-bretxa-20241017123034-nt.html 

Fomento prevé que el nuevo mercado de la Bretxa abra en la primavera de 2026
-El acceso directo al parking del Boulevard desde el actual mercado no estará listo hasta junio del año que viene
Aingeru Munguía
San Sebastián
Jueves, 17 de octubre 2024, 12:32

El nuevo mercado de la Bretxa abrirá al público en la planta baja del edificio Pescadería en la primavera de 2026. Es la estimación que hace la Sociedad de Fomento, tras coger este organismo municipal las riendas del centro comercial el pasado mes de septiembre. Así lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide.

El pasado 5 de septiembre la Sociedad de Fomento tomó las riendas de la Bretxa, en el marco del procedimiento para poner fin a la anterior concesión, con el objetivo de reactivar y finalizar los trabajos de remodelación y transformación del complejo que estaban pendientes y que la empresa Baika dejó empantanados. Tras casi mes y medio de toma de decisiones, Oyarbide ha señalado que «se ha abierto una nueva etapa en la que el Ayuntamiento ha tomado las riendas de La Bretxa y ha empezado a gestionar este complejo comercial, que es vital para Donostia y que hasta hace mes y medio estaba sin rumbo. Con la concesión en manos de Fomento, el Ayuntamiento puede ofrecer certezas sobre la ejecución de este proyecto».

En estas primera semanas Fomento ha garantizado que el centro haya podido seguir en funcionamiento, contratando los servicios esenciales necesarios. En paralelo, «se han revisado y analizado los que ya se estaban prestando hasta la fecha para presentar, en las próximas fechas, una propuesta de mejora de la prestación de los mismos». En la actualidad la Bretxa se trabaja con 15 proveedores externos que garantizan servicios necesarios para el correcto funcionamiento del centro como limpieza, apertura y cierre, mantenimiento de equipos (ascensores, escaleras, clima, etc.), plan de autoprotección o de incendios, sistema de alarmas o gestión de residuos.

Desde el pasado 5 de septiembre, Fomento de San Sebastián ha resuelto «60 incidencias que han ido surgiendo en los espacios de La Bretxa, desde la avería en la escalera mecánica del primer día de gestión hasta reparaciones eléctricas».

Pero la expectación de la rueda de prensa venía por los plazos que maneja Fomento para completar el proyecto de remodelación. Oyarbide destacó que «tras semanas de mucho trabajo se han podido agilizar los plazos y los procedimientos de licitación y de ejecución de las obras pendientes, y adecuar así los espacios a los usos que se le quiere dar al edificio. La Bretxa va a poder avanzar y finalizar para poder ser disfrutada por toda la ciudadanía«.

Se ha establecido un orden de prioridad para llevar a cabo las obras pendientes, y se ha marcado un calendario de ejecución que «ofrece certidumbres respecto al futuro de La Bretxa y sus instalaciones complementarias». En este cronograma, la prioridad es la apertura del túnel de acceso al parking del Boulevard, una obra que también será clave para la puesta en funcionamiento del gimnasio Fitness Park, precisó la concejala. Oyarbide señaló que, tras la redacción del proyecto en las últimas semanas, «en breve saldrá a licitación la obra de adecuación del túnel que conecta el parking subterráneo del Boulevard con La Bretxa. Cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses a partir de su adjudicación, y se prevé que esté finalizado para finales de junio del año que viene». El importe de esta obra rondará los 560.000 euros.

La segunda prioridad será la reubicación de las caseras en su espacio de venta definitivo. «En las próximas semanas se dará luz verde a la licitación de la obra de la marquesina para las baserritarras, que fue aprobada en Junta de Gobierno el pasado martes y cuyo proyecto ya estaba redactado. Esta obra cuenta con un importe de 930.000 euros y un plazo de ejecución de obras de 6 meses a partir de su adjudicación. Su finalización se prevé para agosto de 2025», agregó Oyarbide.

Finalmente, en tercer lugar por su complejidad, las obras de acondicionamiento y remodelación pendientes en el edificio Pescadería «requieren de la redacción de un nuevo proyecto cuya licitación se aprobará a finales de este mes de octubre. Se prevé que la redacción del proyecto pueda estar terminada para la primavera del año que viene y que la ejecución de las obras arranque en otoño y que finalicen a comienzos de 2027. Será una operación de cerca de 8 millones de euros». Pese a ello, la planta del nuevo mercado, la planta baja del edificio Pescadería, «estará lista casi un año antes, para la primavera del 2026», indicó la responsable de Fomento.

La concejala estimó que la reurbanización de la plaza de la Bretxa estará lista también en la primavera de 2026, junto a la reapertura del nuevo mercado.

Entre los deberes pendientes de los próximos meses está la negociación de los nuevos contratos con los asentadores del mercado dado que al caducar la anterior concesión estos «han decaído» y hay que firmar unos nuevos acuerdos que regulen la relación de los vendedores con el nuevo gestor de la Bretxa que es la Sociedad de Fomento.

Comments:

papelaco suscriptor
Hace 5 horas
¿ 2026 ?¿ Seguro ? !!! Vaya tomadura de pelo !!!

Txilili suscriptor
Hace 21 horas
De verdad ?? Que suerte tenemos, una obra efectuada a la primera, cumpliendo plazos y sin SOBRECOSTES !! De verdad estoy emocionado 😝

Nime suscriptor
Hace 7 horas
Entonces empezarán con tabacalera, y no el Koldo mitxelena, porque ya está de obras. Es un ciclo. Las empresas satélites del Ayto seguirán ganando

Embarcadero suscriptor
Hace 21 horas
el 25 noviembre de 2022 Dv publicaba la noticia de que la nueva Bretxa abriría en verano de 2023. Ya el 2 de abril 2023 DV publicaba que as caseras ocuparían la pérgola exterior en verano de ese mismo año y que todo el conjunto de la nueva Bretxa estaría finalizado en septiembre 2023. Hoy  publican que se terminará   en 2026 sin ruborizarse. y nadie dimite. Una vergüenza más que en el sector privado conllevaría despidos y en el público ni siquiera dan explicaciones.

Makauen suscriptor
Hace 17 horas
Es lo que tiene , publicar a diario lo que te cuenta los Concejales del PSE y de vez en cuando Los del PNV , te conviertes en trasmisor de sus Mentiras

Munduhobeagatik suscriptor
Hace 1 día
2026? Qué vergüenza!!!

Makauen suscriptor
Hace 23 horas
Con el ojo que tiene en las previsiones el Gobierno Municipal con el Alcalde a la cabeza ,lo mismo es el 2027 😂😂

larragara suscriptor
Hace 23 horas
... Y aumentando los sobrecostes, que los pagaremos los de siempre.

And actual info:

22/10/2024 Update: Holy...

https://www.donostia.eus/home.nsf/0/670BDDC75D91CF83C1258BBE0048826F?OpenDocument&idioma=cas 

Temas aprobados por la Junta de Gobierno Local
-Bretxa, Ciudad Jardín, cabinas colectivas, accesibilidad y pavimentos Larratxo

Bretxa
La Junta de Gobierno Local ha aprobado reclamar a Baika Mercados S.L. la cantidad de 2.438.094 € en concepto de daños y perjuicios causados al Ayuntamiento por incumplimiento culpable de la concesión para la explotación y gestión del Mercado de la Bretxa, así como conceder a la empresa un plazo de de audiencia de 15 días a efectos de que realice las alegaciones que considere oportunas.

El alcalde Eneko Goia ha explicado que “tras la tramitación del procedimiento de reclamación de daños y perjuicios, quedará fijado el importe de los mismos y se procederá a descontarlo de la cantidad a abonar a la empresa en concepto de indemnización por la caducidad de la concesión”.

A fin de determinar el importe de los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento, se ha tenido en cuenta el informe de valoración de la Dirección de Urbanismo relativo a las obras pendientes de ejecutar en el edificio Arkoak. Cuando la concesión fue cedida a Baika Mercados, S.L. por el anterior concesionario, el edificio Arkoak se hallaba finalizado y en perfecto estado de funcionamiento, pero debido a las obras que por su propia voluntad fueron iniciadas por la empresa, las instalaciones han revertido al Ayuntamiento sin finalizar, por lo que partes del edificio no están en funcionamiento, lo que obliga al consistorio a contratar las obras necesarias para finalizarlas.

De igual modo, han de reclamarse a Baika Mercados, S.L. otras cuantías en concepto de daños y perjuicios, tal y como se recogen en el informe del Servicio de Patrimonio en el que se da cuenta de la existencia de una factura por el alquiler de la carpa de los puestos de las y los baserritarras.

Todo ello determina la cuantía de 2.438.094 €, importe que comprende las inversiones y gastos que el Ayuntamiento no tenía la carga de soportar y que son consecuencia de la caducidad de la concesión por causas imputables al contratista.

El importe de los daños y perjuicios que se determinen, en su caso, será descontado de la cantidad a abonarle en concepto de indemnización por la caducidad de la concesión. Además, en el informe del Servicio de Patrimonio se da cuenta de una serie de deudas que la empresa tiene pendientes con el Ayuntamiento, que, en su caso, deberán descontarse igualmente de la indemnización.

Ciudad Jardin
La Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder a Britac Proyectos S.L. licencia para la construcción de un edificio de 10 viviendas y locales en la parcela a.30.1 del ámbito Ciudad Jardin de Loiola.

Se ha aprobado a su vez el pliego de condiciones para la enajenación mediante concurso público de la parcela a.30.6 del mismo ámbito, de titularidad municipal y tipología residencial de edificación abierta. Se trata de una parcela de 2.000 m² cuya edificabilidad sobre rasante es de 2.482 m² (t) destinado a usos residenciales de promoción libre y de 3.592 m² (t) destinados a usos terciarios (incluidos portales y otros posibles elementos comunes). El precio mínimo o tipo de licitación de la parcela es de 4.036.186 euros (sin IVA).

Cabinas playas
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para la contratación del suministro e instalación de 670 unidades de taquillas individuales en las cabinas colectivas de la playa de la Concha y la configuración de las actuales cerraduras electronicas de las cabinas de la playa de la Zurriola, la Concha y Ondarreta. El presupuesto de licitación es de 199.767 € y el plazo de ejecución es de 8 semanas.

El objeto del contrato incluye la retirada y eliminación total de las taquillas a sustituir y la instalación de todos los elementos nuevos, tanto cerraduras encastradas en las taquillas como la colocación de las taquillas en la pared y además, la puesta a punto del sistema, configuración e instalación del software, así como la formación de los técnicos del Ayuntamiento.

Accesibilidad y pavimentos Larratxo
La Junta de Gobierno Local ha aprobado adjudicar a la empresa Excavaciones y Transportes Orsa, S.L los dos lotes del contrato para la ejecución de las Obras de mejora de accesibilidad y de renovación de pavimentos.

Constituye el objeto del contrato la ejecución del proyecto mejora de accesibilidad en el Paseo de Larratxo n.º 80 y del proyecto de renovación de los pavimentos del paseo de Larratxo, 26 trasera.

El contrato se divide en los siguientes lotes (plazo de ejecución de 2 meses por cada lote):
-Lote 1 - Mejora de accesibilidad en el Paseo de Larratxo nº 80 (142.562 euros): Los trabajos consisten en renovación de los pavimentos de las aceras y las zonas de estacionamiento y eliminación de las barreras arquitectónicas existentes.
-Lote 2 - Renovación de los pavimentos del Paseo de Larratxo, nº 26 trasera (83.050 euros): Los trabajos consisten en la eliminación de las barreras existentes de modo que exista un itinerario peatonal accesible entre el Paseo Larratxo y el bloque de viviendas nº 80 de dicho paseo.

Publicada el 22/10/2024

...FUCK.

Let's see the Diarreo (https://dss2016live.blogspot.com/2019/03/diario-vasco-sucks.html):

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/ayuntamiento-pedira-millones-baika-mercados-danos-perjuicios-20241019001657-nt.html 

El Ayuntamiento pedirá 2,4 millones a Baika Mercados por daños y perjuicios en la Bretxa
-La administración municipal descontará esta cantidad de la cuantía que se fije como indemnización por adelantar 25 años el fin de la concesión
Aingeru Munguía
San Sebastián
Sábado, 19 de octubre 2024, 02:00

El Ayuntamiento ha evaluado los daños y perjuicios causados por Baika en la Bretxa en casi 2,5 millones de euros, una cantidad que descontará de la indemnización final que se fije para compensar al anterior concesionario por acortar en 25 años la explotación ...